Пермяк заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор участия в долевом строительстве жилого дома. Согласно заключенному договору, квартира должна была быть передана участнику до 31 марта 2016 года, однако объект долевого строительства не передан дольщику до сих пор. Житель Перми решил обратиться в суд.
Пермская краевая общественная организация по защите прав потребителей, действуя в интересах истца, подала в суд иск, в котором потребовала взыскать с ответчика неустойку с 1 апреля 2016 года по день вынесения судебного решения, компенсацию морального вреда и штраф.
Ответчик в судебном заседании ссылался на задержку в строительстве в связи с рассмотрением в Арбитражном суде дела о признании разрешения на строительство недействительным.
Рассматривая данное дело, суд указал на обязанности застройщика по договору долевого участия соблюдать установленные сроки строительства. Договором предусмотрено, что застройщик выплачивает пени при нарушении срока передачи объекта долевого строительства.
Таким образом, суд взыскал с ответчика в пользу истца неустойку в размере 769445 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 8000 рублей и штраф в размере 50000 рублей, разделив его по 25000 рублей в пользу истца и 25000 рублей в пользу Пермской краевой общественной организации по защите прав потребителей.
Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.